Conditions générales de vente

Les présentes conditions sont conclues entre :

BIMA Informatique, micro-entreprise, prestataire de services informatiques, domiciliée au 8, allée des Lys, rue Jacques Cargot 97441 Sainte suzanne île de la Réunion, SIRET 482 668 670 000 11, code APE 9511Z,

représentée par M. Mangala Bima Jean Patrice, ci-après nommée BIMA Informatique.

et

toute personne physique ou morale, particulier ou professionnel, souhaitant disposer d’un ou plusieurs des services informatiques proposés par la société BIMA Informatique, ci-dessous dénommée le client.

Article 1 : Objet, acceptation, modification

1.1 – Le présent document a pour objet de définir les conditions techniques et financières sous lesquelles BIMA Informatique s’engage avec le client. Les services proposés par BIMA Informatique concernent l’achat, la vente, la location,

l’assemblage et la réparation de tous matériels informatiques, logiciels, accessoires et de tous produits bureautiques ; la réalisation de toutes prestations de services dans le domaine de l’informatique, notamment de maintenance,

d’installation, de dépannage, d’assistance (chez les particuliers, en entreprise ou en point de vente), de récupération de données, d’audits, de conseils ; la conception et la réalisation de sites Internet.

1.2 – Le client reconnaît avoir choisi en connaissance de cause les prestations de service correspondant à ses besoins et avoir reçu de BIMA Informatique toutes les informations et conseils nécessaires pour souscrire au présent

engagement. Toutes les interventions effectuées par BIMA Informatique sont réalisées aux présentes conditions générales, consultables sur le site Internet www.bima.re . Ces conditions générales de vente sont consultables sur demande,

comme indiqué au dos des devis, fiches d’intervention et factures signés par le client préalablement à toute intervention. Toute commande passée par le client auprès de BIMA Informatique implique donc l’acceptation totale des conditions

définies dans ce document.

1.3 – BIMA Informatique se réserve le droit de modifier à tout moment ces présentes conditions, sans autre formalité que d’en informer le client par un avertissement en ligne et/ou de porter ces modifications dans les conditions

générales en ligne, consultables sur le site Internet www.bima.re.

Article 2 : Obligations et responsabilité de BIMA Informatique

2.1 – BIMA Informatique s’engage à fournir tous les moyens humains et techniques nécessaires à l’exécution des prestations décrites dans l’article 1.1 des présentes conditions générales. BIMA Informatique s’engage notamment à informer

au mieux le client de ses connaissances sur les risques inhérents à l’intervention demandée. Dans la mesure où le bon fonctionnement d’un nouvel équipement, d’un logiciel, ou le résultat d’une prestation informatique, ne dépend pas

seulement de la qualité des matériels et logiciels installés et des services réalisés, mais aussi de facteurs indépendants de BIMA Informatique, tels que l’installation d’origine, les méthodes de travail et la qualification de

l’utilisateur, BIMA Informatique ne répond que d’une obligation de moyen et non de résultat.

2.2 – La responsabilité de BIMA Informatique ne saurait être engagée pour les conséquences directes ou indirectes qu’entraînerait le mauvais fonctionnement ou le non fonctionnement de l’équipement du client et notamment toute perte de

données, non-conformité, incompatibilité, dysfonctionnement ou dégradation consécutive ou non à son intervention. En aucun cas, et quelle que soit la prestation demandée, BIMA Informatique ne pourra donc être tenu pour responsable d’un

endommagement du matériel et/ou d’une perte totale ou partielle des données informatiques du client, quelle qu’en soit la raison.

2.3 – L’hébergement des sites Internet conçus par BIMA Informatique engage la responsabilité de l’hébergeur choisi par le client : en aucun cas BIMA Informatique ne pourra être tenu responsable de problèmes d’hébergement.

2.4 – BIMA Informatique se réserve le droit de ne pas assurer une prestation, si de l’avis raisonnable de l’intervenant, les conditions de travail au domicile du client risquent de mettre sa sécurité en danger ou de compromettre

l’intégrité du matériel.

Article 3 : Obligations et responsabilité du client

3.1 – Le matériel, les logiciels et les données du client ainsi que l’utilisation qui pourrait en être faite restent de l’entière et unique responsabilité du client. Le client reconnaît être informé des risques inhérents à toute

manipulation informatique. Le client est informé que les prestations de BIMA Informatique (tout comme sa propre intervention) peuvent entraîner une rupture de la garantie du constructeur ou du distributeur chez lequel il a acquis son

matériel informatique. Il est également de la responsabilité exclusive du client d’effectuer une sauvegarde de ses données préalablement à toute intervention.

3.2 – Pour tout service de réinstallation de système d’exploitation et/ou de logiciel, le client s’engage à fournir les supports logiciels originaux nécessaires : cd-rom, dvd-rom, disquettes, numéros de série et licences en cours de

validité. La micro-entreprise BIMA Informatique n’est pas tenue de vérifier la validité de ces licences et ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable du fonctionnement de ces logiciels sans licence. Le client est enfin informé

que l’ensemble des frais afférents à l’exécution des prestations de BIMA Informatique à domicile et notamment les frais d’électricité, de connexions à Internet ou d’usure des consommables informatiques engendrés par les manipulations

effectuées par BIMA Informatique sont et demeurent à sa charge.

Article 4 : Cas particuliers

Dans le cas de demandes nécessitant une expertise complète d’un logiciel ou impliquant du matériel trop obsolète, BIMA Informatique ne pourra prendre en charge la/les demande(s) du client.

4.1 – Ne seront pas pris en charge :

le dépannage de composant (remplacement d’une résistance sur carte mère ou écran par exemple).

4.2 – Peuvent être exceptionnellement pris en charge (après étude et devis) sans obligation de résultat :

la récupération de contrat de maintenance (matériel ou site Internet).

Article 5 : Tarifs

5.1 – Les tarifs en vigueur pour les différents services proposés par BIMA Informatique sont disponibles en ligne sur le site www.bima.re, par téléphone au 0692 947 817, ou sur demande par courrier postal à l’adresse suivante : BIMA

Informatique, 8, allée des Lys, rue Jacques Cargot 97441 Sainte suzanne île de la Réunion. Les tarifs, exprimés en EUR toutes taxes comprises, sont systématiquement communiqués au client et validés d’un commun accord entre le client et

BIMA Informatique avant toute intervention.

5.2 – Toute intervention par BIMA Informatique donne lieu à une facturation minimale d’une demi-heure. Au-delà de la première demi-heure, la facturation s’effectue par tranche de demi-heures supplémentaires indivisibles. La tarification

appliquée pour les interventions est détaillée en ligne sur le site www.bima.re.

5.3 – En cas de surcoût qui n’aurait pu être prévu avant le début d’une intervention, BIMA Informatique s’engage à en informer le client, qui est alors libre de mettre fin à la prestation. Dans ce cas, BIMA Informatique facturera la

prestation déjà réalisée au tarif en vigueur le jour de l’intervention.

5.4 – Toute prestation commandée par le client est, dès cet instant, réputée connaître un début de réalisation. Au cas où le client refuserait, comme il en a la liberté, le commencement de la prestation, une indemnité correspondant à un

diagnostic serait facturée au client.

5.5 – Dans le cadre d’un dépannage à domicile, si le client ou la personne chargée de le représenter était absent sur le lieu de rendez-vous à l’heure convenue, le client s’engage à verser une indemnité compensatrice égale à une demi-

heure de travail plus un déplacement.

5.6 – Si, dans le cadre d’un dépannage (à domicile, en atelier ou dans le cadre d’une télémaintenance), BIMA Informatique ne parvient pas à résoudre le problème pour lequel le client a fait appel à ses services, une indemnité

correspondant à un diagnostic sera facturée au client.

5.7 – Tout matériel déposé pour diagnostic/réparation et non réclamé dans un délai d’un mois du dépôt sera considéré comme abandonné par son propriétaire, et pourra ainsi être détruit par la micro-entreprise BIMA Informatique.

Article 6 : Conditions et modalités de paiement

6.1 – Le règlement par le client bénéficiaire d’une prestation de BIMA Informatique est fait en globalité immédiatement après la fin de la prestation directement au technicien par l’un des moyens de paiement accepté par BIMA

Informatique : carte bancaire, chèque personnel ou chèque de banque à l’ordre de BIMA Informatique et espèces. Une facture (électronique ou sur support papier) sera ensuite adressée au client, dans un délai de sept jours. Celle-ci

stipulera la nature et la durée de l’intervention, ainsi que le montant à régler en fonction du taux horaire en vigueur au moment de l’intervention.

6.2 – Le paiement des prestations nécessitant un devis s’effectue en deux temps : un acompte (qui ne constitue pas des arrhes dont l’abandon autoriserait les parties à se dégager du contrat) de 20% à la signature du devis, puis le solde

à l’échéance de la prestation. Chaque acompte versé fera l’objet d’un reçu.

6.3 – Avant la mise en œuvre de toute prestation, BIMA Informatique se réserve le droit de demander au client des garanties de solvabilité et de suspendre toute exécution en cas de réponse défavorable, sans qu’il puisse être réclamé de

dommages et intérêts. BIMA Informatique se réserve le droit de répercuter, sans délai, toute nouvelle taxe ou augmentation de taux des taxes existantes.

6.4 – Dans l’hypothèse d’un incident survenu avant le règlement libératoire, ce dernier ne pourrait servir à l’annulation de la commande ou à un retard de paiement. De même, en aucun cas un retard d’exécution ne peut entraîner la

résiliation de la commande. En cas de retard de paiement, le client devra régler une pénalité de retard d’un montant égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal, calculée sur le montant de la totalité des sommes dues, conformément aux

dispositions de l’article L. 441-6 du Code de Commerce.

6.5 – Conformément à l’article 121-II de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 fixée par le décret n° 2012-115 du 2 octobre 2012, une indemnité forfaitaire de 40 EUR pour frais de recouvrement sera exigible auprès de tout créancier en cas

de retard de paiement. Cette indemnité forfaitaire est à régler en sus de la pénalité précitée.

Article 7 : Renouvellement et résiliation de service

7.1 – Tout contrat est résilié de plein droit à son échéance annuelle. Il peut être renouvelé chaque année à échéance moyennant le versement par le client du prix correspondant, dans les conditions prévues à l’article 5. Dans le cas

d’une résiliation avant échéance, le client ne pourra prétendre au remboursement par BIMA Informatique des sommes déjà versées.

7.2 – Chaque partie peut résilier de plein droit et sans indemnité le contrat en cas de force majeure (liquidation de la société, catastrophe naturelle ou d’origine criminelle).

7.3 – BIMA Informatique notifiera au client, par le biais d’un courrier électronique ou postal, avant l’échéance, la demande de renouvellement ainsi que le montant à payer pour le contrat de maintenance considéré. Tout défaut de

paiement ou paiement irrégulier (montant erroné ou incomplet, références requises manquantes, etc.) sera ignoré et entraînera le rejet de la demande d’enregistrement ou de renouvellement de service par BIMA Informatique.

Article 8 : Garanties

8.1 – A l’exception de l’offre « optimisation », les prestations d’assistance, de dépannage et de maintenance réalisées par BIMA Informatique sont garanties 30 jours à compter de la date de la prestation, sous réserve du paiement

effectif des factures concernées, et sous réserve qu’aucune modification (matérielle ou logicielle) n’ait été apportée par le client après l’intervention. Si ces conditions ne sont pas remplies, BIMA Informatique décline toute

responsabilité quant aux conséquences directes ou indirectes de ses prestations et ne pourra assurer aucune garantie ou service après-vente.

8.2 – La souscription à un contrat de maintenance préventive n’engage pas BIMA Informatique quant à d’éventuels dysfonctionnements du matériel entretenu au cours de la période de validité du contrat. Ces prestations sont donc soumises

aux mêmes garanties que les prestations de dépannage et d’assistance, telles que définies au paragraphe 7.1.

8.3 – Les diaporamas et les sites Internet conçus par BIMA Informatique sont des produits immatériels fournis en l’état au moment du règlement libératoire. BIMA Informatique déclinera toute garantie en cas d’éventuels dysfonctionnements

résultant d’une mauvaise utilisation du client, d’une modification du client sans autorisation préalable, de négligence ou d’un défaut d’entretien du client.

8.4 – Les produits commercialisés par BIMA Informatique disposent également d’une garantie spécifique constructeur (prise en charge de la garantie directement par le constructeur, ou garantie sur site, ou extension de garantie spécifique). Le client pourra donc contacter directement le SAV du constructeur, sans passer par BIMA Informatique, lequel ne fournit aucune garantie contractuelle quant à ces produits. BIMA Informatique acceptera tout retour de marchandise pour transmission au constructeur mais ne pourra être tenu pour responsable d’une quelconque défaillance du constructeur dans le cadre de cette garantie. En outre, conformément à la loi, le client bénéficie également de la garantie légale des vices cachés sur les produits vendus et des défauts de conformité des biens au contrat.

8.5 – Dans le cadre d’un achat d’une unité centrale complète chez BIMA Informatique ou par un partenaire outre la garantie constructeur des composants, l’unité centrale bénéficie d’une garantie « BIMA Informatique » valable un an à compter de la date de la transaction. Durant cette période, le client est libre de contacter BIMA Informatique, qui servira alors d’intermédiaire avec le constructeur, ou de contacter le SAV du constructeur directement.

Article 9 : Réserve de propriété

9.1 – Conformément à la loi du 3 juillet 1985, BIMA Informatique reste propriétaire des équipements (matériels et/ou logiciels) fournis dans le cadre de la réalisation de la prestation, jusqu’au paiement intégral par le client de la

totalité des sommes dues. A défaut de paiement total ou partiel, BIMA Informatique est en droit, sans formalités préalables et indépendamment de toute action judiciaire, d’exiger du client et à ses frais, sans que celui-ci puisse s’y

opposer sous quelle que raison que ce soit, la restitution des équipements fournis. Concernant les logiciels, il est rappelé au client qu’aucun droit de propriété ne lui est transféré. Le seul droit dont il bénéficie est un droit

d’utilisation conformément aux conditions inscrites sur les licences jointes aux logiciels.

Article 10 : Loi informatique et liberté, données personnelles, confidentialité

10.1 – BIMA Informatique informe le client que certaines de ses données personnelles sont enregistrées à des fins de gestion de la relation client, notamment dans le cadre de la communication d’offres commerciales émises par BIMA

Informatique. Le client dispose également d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des données le concernant. Ces droits pourront être exercés en effectuant sa demande écrite et signée auprès de la micro-entreprise BIMA

Informatique à l’adresse 8, allée des Lys, rue Jacques Cargot 97441 Sainte suzanne île de la Réunion ; cette demande doit être accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la pièce, et préciser l’adresse à

laquelle la réponse doit être envoyée.

10.2 – BIMA Informatique s’engage à respecter la plus stricte confidentialité concernant les données personnelles du client et à ne pas divulguer, sous quelque prétexte que ce soit, les informations auxquelles elle a accès au cours de

ses prestations.

Article 11 : Loi applicable et réclamations/contestations

11.1 – Le présent contrat est gouverné par le droit français. En cas de litige et/ou de réclamation, il est recommandé au client de se rapprocher de la direction de la micro-entreprise BIMA Informatique afin de rechercher et de trouver

une solution amiable. A défaut d’accord amiable entre les parties, le litige/la contestation sera de convention expresse de la compétence des tribunaux dont dépend le siège social de BIMA Informatique.

11.2 – Toute réclamation concernant les services fournis par BIMA Informatique doit être faite par lettre recommandée dans les 5 jours de leur réception, en se référant aux numéros et date de la facture d’achat, au numéro client, à la

référence et la quantité de produit et en exposant les motifs de la demande. Passé ce délai, la réclamation ne sera plus prise en considération.

11.3 – Toute réclamation concernant nos factures doit être portée à notre connaissance par lettre recommandée dans les 10 jours de leur réception. A défaut, elles seront considérées comme acceptées sans aucune réserve. La fourniture

incomplète d’une commande ne peut justifier le refus de paiement des marchandises livrées. Il pourra d’ailleurs être émis des factures partielles au fur et à mesure de la fourniture des marchandises. Le paiement des factures ne peut

jamais être subordonné à l’installation ou à la mise en marche des appareils. Tout litige opposant le client à BIMA Informatique n’est en aucun cas suspensif du règlement de la partie non contestée de la facture.